По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.09.2016 N Ф06-12125/2016 по делу N А55-18057/2015
Требование: О включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере долга по договору на выполнение строительно-монтажных работ и неустойки.
Решение: Требование удовлетворено в части включения в реестр суммы основного долга, поскольку задолженность признана обоснованной.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Самарской области
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2016 г. в„– Ф06-12125/2016
Дело в„– А55-18057/2015
Резолютивная часть постановления объявлена 25 августа 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 01 сентября 2016 года.
Арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Конопатова В.В.,
судей Герасимовой Е.П., Ивановой А.Г.,
в отсутствие лиц участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,
рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной налоговой службы
на определение Арбитражного суда Самарской области от 14.04.2016 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2016
по делу в„– А55-18057/2015
по заявлению АО "9 центральный автомобильный ремонтный завод" о включении требования в реестр требований кредиторов должника, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "РЭСКО-Волга",
установил:
Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.01.2016 общества с ограниченной ответственностью "РЭСКО-Волга" (далее - ООО "РЭСКО-Волга", должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Баширин П.В.
Акционерное общество "9 центральный автомобильный ремонтный завод" (далее - АО "9 ЦАРЗ") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просит признать обоснованными и включить в реестр требований кредиторов должника ООО "РЭСКО-Волга" требование АО "9 ЦАРЗ" в составе третьей очереди в размере 98 102 933 руб. 31 коп., в том числе 94 383 688 руб. 82 коп., - сумма задолженности по договору на выполнение строительно-монтажных работ в„– 3/14/127 от 02.07.2014 г., 3 719 244,49 руб. - сумма неустойки.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 14.04.2016, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2016 заявление АО "9 ЦАРЗ" о включении требования в реестр требований кредиторов удовлетворено частично.
Включено требование АО "9 ЦАРЗ" в размере 94 383 688 руб. 82 коп. основной задолженности в реестр требований кредиторов ООО "РЭСКО-Волга" в составе требований кредиторов третьей очереди.
В остальной части в удовлетворении заявления отказано.
Не согласившись с принятыми судебными актами, ФНС России обратилась в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой, указывая на нарушение судами норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, просит состоявшиеся судебные акты в части включения в реестр требования кредиторов должника суммы дополнительного авансирования в размере 38 387 888 руб. отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления в данной части.
В остальной части судебные акты не обжалуются.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем, на основании части 3 статьи 284 АПК РФ, кассационная жалоба рассматривается в их отсутствие.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, судебная коллегия не находит оснований для отмены принятых судебных актов по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и установлено судами, 02.07.2014 между АО "9 ЦАРЗ" и ООО "РЭСКО-Волга" был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ в„– 3/14/127 от 02.07.2014 на выполнение работ по "Реконструкции и техническому перевооружению акционерного общества "9 центральный автомобильный ремонтный завод" в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы".
Срок исполнения Договора 12 месяцев.
Во исполнение условий договора от 02.07.2014 подрядчику ООО "РЭСКО-Волга" был перечислен авансовый платеж в сумме 63 979 800 руб. (платежное поручение в„– 1521 от 29.07.2014).
На основании Дополнительного соглашения в„– 1 от 11.11.2014, заключенного между АО "9 ЦАРЗ" и ООО "РЭСКО-Волга", подрядчику были перечислены денежные средства в качестве дополнительного авансирования на закупку оборудования в сумме 38 387 888 рублей. (платежное поручение в„– 2438 от 18.11.2014).
Указанные денежные средства перечислялись от имени АО "9 ЦАРЗ" ОАО "Спецремонт" из денежных средств, поступивших в рамках ФЦП и перечисленных на расчетный счет ОАО "Спецремонт" в рамках агентского договора.
Календарным планом распределения объемов и средств (Приложение в„– 1 к договору подряда) предусмотрено окончание работ и сдача объекта (производственного корпуса 2А-1) в эксплуатацию до 01.07.2015.
В связи с неисполнением подрядчиком графика выполнения работ, 30.06.2015 между ООО "РЭСКО-Волга" и АО "9 ЦАРЗ" было подписано Дополнительное соглашение в„– 2, по условиям которого срок действия договора был продлен до 31.12.2015. По состоянию на дату истечения срока действия договора подряда в„– 3/14/127 с учетом Дополнительного соглашения (31.12.2015) со стороны подрядчика ООО "РЭСКО-Волга" выполнены и приняты Заказчиком АО "9 ЦАРЗ" с подписанием двухсторонних Актов строительно-монтажные работы на общую сумму 7 983 999,18 рублей.
В нарушение принятых на себя обязательств ООО "РЭСКО-Волга" не исполнило календарный план строительно-монтажных работ, не выполнило строительно-монтажные работы, не осуществило поставку оборудования, что привело к срыву выполнения Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы".
По условиям договора (п. 28.3.1) заказчик вправе требовать расторжения договора в связи с нарушением подрядчиком своих обязательств.
Руководствуясь положением п. 28.4. договора, АО "9 ЦАРЗ" уведомлением от 02.02.2016 отказалось от исполнения договора в„– 3/14/127 и уведомило ООО "РЭСКО-Волга" о расторжении договора в„– 3/14/127.
В связи с расторжением договора подряда АО "9 ЦАРЗ" вправе требовать возврата суммы неотработанного аванса, которая составляет 94 383 688 руб. 82 коп.
Наличие указанной задолженности подтверждается платежными документами о перечислении авансовых платежей, а также актами формы КС-2, КС-3.
Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав представленные заявителем требования документы, установив наличие задолженности ООО "РЭСКО-Волга" перед АО "9 ЦАРЗ" в размере 94 383 688 руб. 82 коп., руководствуясь положениями статей 309, 310 ГК РФ, статьи 100 Федерального закона от 26.10.2002 в„– 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), пришли к выводу о наличии оснований для признания требования АО "9 ЦАРЗ" обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника в вышеуказанном размере.
Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника, исходя из следующего.
При этом в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. Установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности (пункт 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 в„– 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").
По смыслу названных норм, арбитражный суд проверяет обоснованность предъявленных к должнику требований и выясняет наличие оснований для их включения в реестр требований кредиторов, исходя из подтверждающих документов.
При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником, ее размера.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
По общему правилу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Анализ материалов дела свидетельствует о том, что при рассмотрении настоящего обособленного спора суды первой и апелляционной инстанции полно, всесторонне и объективно исследовали фактические обстоятельства, оценили приведенные сторонами доводы и представленные доказательства. Выводы судов об установленных обстоятельствах основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемых судебных актах и которым дана оценка в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 АПК РФ, а выводы о применении норм материального права - на фактических обстоятельствах дела, установленных судами на основании оценки представленных в материалах дела доказательств.
Обжалуя судебные акты, податель кассационной жалобы документально не опроверг правильность выводов судов.
Довод уполномоченного органа о нарушении заказчиком положений статьи 10 ГК РФ в связи с несвоевременным расторжением договора, получил оценку в постановлении суда апелляционной инстанции и обоснованно отклонен со ссылкой на непредставление в материалы дела доказательств о том, что действия по исполнению договора осуществлялись исключительно с целью причинения вреда другому лицу, в обход закона с противоправной целью.
Иные доводы, изложенные заявителем в кассационной жалобе, были предметом исследования судебных инстанций, им дана надлежащая правовая оценка. Переоценка установленных судами нижестоящих инстанций фактических обстоятельств дела и представленных участниками спора доказательств в силу положений статьи 286 АПК РФ в полномочия суда кассационной инстанции не входит.
Исходя из вышеизложенного, суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, считает, что обжалуемые судебные акты приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, оснований для их отмены или изменения в соответствии со статьей 288 АПК РФ не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа
постановил:
определение Арбитражного суда Самарской области от 14.04.2016 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2016 по делу в„– А55-18057/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке статьи 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья
В.В.КОНОПАТОВ
Судьи
А.Г.ИВАНОВА
Е.П.ГЕРАСИМОВА
------------------------------------------------------------------